Публичная оферта
Индивидуальный подход
Прежде чем сделать покупку, пожалуйста, уделите внимание условиям, представленным ниже. Подтверждая свое согласие с условиями, изложенными в данном Договоре-оферте, вы обязуетесь их придерживаться. В случае возникновения вопросов или возражений по отношению к каким-либо пунктам, всегда можно отказаться от совершения покупки. Покупка товаров и услуг без согласия с условиями данного Договора-оферты запрещена. Действие Договора начинается с момента оплаты в соответствии с утвержденным бланком технического задания (заказ-договора). Актуальную версию Договора-оферты всегда можно найти по следующему веб-адресу: https://zhaluzi-rolstavni.ru/Polozhenie-o-kachestve-tovarov
Срок действия Оферты не ограничен, за исключением случаев, когда на сайте Интернет-магазина указано обратное.
1. Определение
1.2. Акцепт - означает полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора-оферты со стороны Покупателя.
1.3. Заказ (или заявка) - это специальная форма, которую Покупатель заполняет на веб-сайте Поставщика или оформляет через телефонный звонок, электронную почту, мессенджеры или личного менеджера в офисе для приобретения товаров или услуг.
1.4. Техническое задание (заказ-договор) - между Покупателем и Поставщиком, изложенный в техническом задании, может быть оформлен в письменной либо электронной форме. Важные условия для продажи товаров и выполнения работ содержатся в нем. Любые согласованные условия в заказном бланке автоматически применяются ко всем аспектам данного Договора-оферты.
1.5. Изделия - это солнцезащитные и защитные конструкции различных видов, изготовленные в соответствии с определенными размерами и цветовой гаммой.
1.6. Адрес покупателя - на бланке заказа указывается адрес заказчика, который представляет собой местоположение, куда товар будет доставлен поставщиком или где будут выполнены работы по монтажу.
1.7. Оферта - представляет собой предложение заключить договор с любым заинтересованным лицом, которое совершает определенные действия, подтверждающие свое согласие на условия и предложения, изложенные в оферте. После акцепта оферты, то есть принятия предложения о заключении договора, стороны обязуются соблюдать указанные условия соглашения.
1.8. Покупатель - принявший предложение (совершив акцепт оферты), может быть как физическим, так и юридическим лицом. Акцепт оферты предполагает выполнение действий, которые рассматриваются как согласие на заключение договора.
1.9. Поставщик – «Индивидуальный предприниматель Сергей Александрович Сергей Александрович»
1.10. Сайт - это онлайн-ресурс с уникальным адресом в интернете, предназначенный для публикации информации, предоставления услуг или продажи товаров. https://zhaluzi-rolstavni.ru/
2. Общие положения
2.1. Для того чтобы оформить заказ на товары и услуги у Поставщика, покупатель должен принять условия настоящего Договора-оферты.
2.2. Подписание Покупателем Бланка заказа (Технического задания) в бумажном или электронном формате, содержащего ссылку на оферту и совершение предоплаты, является Акцептом данного предложения.
2.3. Заключение настоящего Договора-оферты будет считаться недопустимым в случае наличия каких-либо условий или оговорок.
2.4. Договор-оферта, является полностью действующим юридическим документом, с который согласны и признают, Покупатель и Поставщик.
2.5. Покупатель должен обязательно соблюсти следующие условия для акцепта настоящего Договора-оферты:
2.6. Все условия настоящего Договора-оферты были внимательно изучены покупателем, они ему понятны и были приняты.
2.7. Покупатель выражает свое согласие и обязуется строго соблюдать все условия данного Договора-оферты.
2.8. После проведения замеров на объекте специалистом от Поставщика или предоставления Покупателем своих размеров, будет подготовлен окончательный расчет стоимости товара и выполнения работ, который будет утвержден и подписан Покупателем. Помимо этого, Покупатель соглашается с условиями поставки, цветом, количеством, габаритными размерами, формой, а также техническими и эксплуатационными характеристиками товара.
2.9. Бланк заказа (Техническое-задание) может быть подписан Покупателем как на бумажном носителе, так и в электронной форме.
3. Содержание договора
3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара и выполнить работы по его установке на объекте Покупателя в соответствии с указаниями в Бланке заказа (Технического задания), предусмотренного в данном Соглашении.
3.2. При достижении соглашения между сторонами договора поставки, покупатель выражает свое согласие на приобретение товара и на обязательство оплаты согласно установленным условиям. Продавец, выступающий в роли поставщика, обязуется передать товар заказчику и осуществить его доставку по адресу, указанному в (Техническом задании), в случае если такое требование было учтено.
3.3. Исполнитель, выступающий в роли Поставщика, обязуется установить (выполнить монтаж) товара на объекте Заказчика, если требуется произвести соответствующие работы, в соответствии с условиями, описанными в Техническом задании.
3.4. Данный договор регулирует отношения между сторонами, связанные с продажей (поставкой) товаров, и основан на соответствующих положениях действующего законодательства.
4. Порядок оформления заказа на товары и услуги
4.1. Перед тем, как оформить заказ в соответствии с Техническим заданием, Покупатель должен ознакомиться со списком товаров, доступных на веб-ресурсе Поставщика. Важно отметить, что размещение продукции на сайте не является публичным предложением, а предназначено исключительно для информационного ознакомления. Окончательная стоимость товара и услуг будет определена после визита специалиста Поставщика на объекте заказчика, где будут точно измерены размеры изделий или согласованы цены товара и услуг с Покупателем на основе предоставленных им размеров.
4.2. Для оформления заказа на товары, представленные на веб-сайте поставщика, покупатель может выбрать удобный способ связи: заполнить форму на сайте, позвонить по телефону, отправить электронное письмо или воспользоваться мессенджерами. После ознакомления с предлагаемым ассортиментом необходимо отправить заявку на выбранный товар.
4.3. После того, как Покупатель подает заявку на приобретение товаров и услуг, Поставщик направляет своего специалиста на место для выполнения технических измерений и разработки окончательной оценки стоимости. Если у Покупателя есть свои собственные размеры, они учитываются при составлении Технического задания.
4.4. После согласия Покупателя на стоимость товаров и услуг, он получает (Техническое задание) со ссылкой на текущую оферту. Предоплата за товары и услуги, указанные в Техническом задании, означает согласие Покупателя с условиями настоящего Договора-оферты. Резервирование выбранного товара (материала) осуществляется в течение трех рабочих дней после подписания (Технического задания) и аннулируется, если оплата не производится в течение этого времени.
4.5. Поставщик начинает выполнение своих обязательств по Договору о поставке товара и выполнению работ после того, как предоплата в указанном размере, согласно (Технического задания) поступила от заказчика.
4.6. Стороны согласовывают ориентировочные сроки, не превышающие 25 рабочих дней, для поставки товаров и выполнения работ.
5. Выполнение работ и поставка товара
5.1. Поставщик обязуется доставить товар Покупателю в течение 25 рабочих дней после получения предварительной оплаты за товар и услуги. За исключением случаев, когда товар отправляется поставщику транспортными компаниями, сроки доставки могут быть продлены в соответствии с временными рамками, предусмотренными транспортными компаниями.
5.3. С момента получения товара получения товара Покупателем начинается отсчет времени для выполнения работ в соответствии с Техническим заданием на территории объекта. Поставщик обязан приступить к выполнению работ в тот же день, когда товар был получен Покупателем, или в течение 10 рабочих дней с момента доставки товара, согласно предварительной договоренности.
5.4. Поставщик устанавливает дату и время отправки товаров и проведения работ. Уведомление для Покупателя отправляется через разнообразные каналы связи: электронные письма, смс или мессенджеры, обязательно подтверждая телефонным звонком.
5.5. После подтверждения присутствия Покупателя или его доверенного лица с доверенностью на объекте, в согласованное время будет выполнена доставка товара. Покупатель обязуется дожидаться специалистов Поставщика в назначенное время для доставки товара и выполнения работ, если это предусмотрено Техническим заданием. В случае несогласия с датой и временем выезда специалистов, Покупатель может согласовать с Поставщиком и перенести срок. При этом, перенос сроков не приводит к просрочке доставки товаров или выполнения работ со стороны Поставщика.
5.6. Если Покупатель более 10 рабочих дней не подтверждает дату доставки товара, выполнения услуг или повторного визита, ему начисляется ежедневная плата за хранение в размере 1% от полной суммы заказа согласно Договору. Товар, хранящийся более 3 месяцев, подлежит утилизации поставщиком если небыли согласованы дополнительные сроки хранения. В этом случае внесенные клиентом средства не подлежат возврату и используются для компенсации расходов на хранение. Это условие является обязательным и направлено на обеспечение эффективного управления складскими процессами.
5.7. Если Покупателю требуется изменить дату получения товара или проведения работ, он должен уведомить об этом до наступления изначально согласованного срока. При отсутствии своевременного уведомления Покупатель будет обязан оплатить дополнительные расходы за организацию повторной доставки или выезда специалистов. Стоимость таких дополнительных услуг определяется в соответствии с действующими тарифами Поставщика. Уведомление о переносе сроков необходимо предоставить не позже дня запланированной доставки или начала выполнения работ по Договору.
5.8. В случае неготовности помещения для разгрузки товара и проведения работ на территории Покупателя, представители Поставщика имеют право отменить запланированную доставку и работы, назначив их на другую дату, по согласованию с Покупателем. Такая отсрочка не считается нарушением сроков со стороны Поставщика, и он освобождается от любой ответственности перед Покупателем в данной ситуации.
5.9. Если Покупателя нет на месте в заранее оговоренное время доставки, или если отсутствует лицо с надлежащими полномочиями (нет доверенности или печати организации при её наличии), или происходит необоснованный отказ от приёма товара, доставка и разгрузка отменяется. Участники сделки должны определить новую дату для визита представителей Поставщика. Следует учесть, что повторная доставка требует дополнительной оплаты, и товар будет доставлен только после внесения Покупателем платы за эту услугу согласно тарифам Поставщика.
5.10. При неблагоприятных погодных явлениях, таких как осадки в виде дождя, сильного ветра, снега, града или при сильной метели, а также когда столбик термометра опускается ниже отметки -15°C, любые наружные монтажные работы приостанавливаются.
5.11. Если Покупатель выбирает самостоятельный самовывоз, он должен забрать товар со склада в течение 10 рабочих дней после установленной даты отгрузки. Хранение товара дольше этого срока влечет дополнительную плату в размере 1% от общей стоимости заказа, указанной в Договоре. Поставщик имеет право задержать отгрузку до момента полного возмещения расходов за хранение.
6. Приемка товаров и работ
6.1. После проверки и подтверждения полной комплектации товара, Покупатель обязуется подписать комплект требуемой документации, в том числе отгрузочные документы и Техническое задание.
6.2. После выполнения установленных договорных обязательств Покупателю предоставляется вся документация, подготовленная Поставщиком.
6.3. Покупатель, приобретая товар, соглашается с отсутствием права на возврат или обмен продукции надлежащего качества. Поскольку изделие, изготовленное по индивидуальным размерам заказчика, относится к эксклюзивной категории мерных товаров. Это уникальное изделие, созданное с учетом конкретных размеров, используемых материалов, цветовой гаммы, комплектующих и других характеристик, указанных в спецификации изделия., которые не подлежат возврату или обмену согласно условиям покупки.
6.4. Покупатель сохраняет возможность предъявлять претензии к качеству приобретенной продукции исключительно до момента оформления документов приемки. Как только Техническое задание или отгрузочная документация (товарная накладная) будут подписаны, любые последующие заявления о недостатках товара не принимаются, поскольку факт формального подтверждения получения лишает покупателя права на дальнейшие рекламации. За исключением гарантийного срока пункта 10.1
6.5. Покупатель обязуется проверить полученный товар на целостность и полноту комплектации, принять товар и выполненные работы, после чего подтвердить это подписью на документах. При обнаружении недостатков необходимо составить акт с детальным описанием всех претензий. Отказ от подписания документов без уважительной причины или отсутствие составленного акта в присутствии представителя Поставщика влечет непринятие последующих претензий. Документы, отправленные по почте на адрес Покупателя, считаются подписанными автоматически, если в течение трех дней с момента получения документов Покупатель не направит письменные возражения по адресу info@zhaluzi-rolstavni.ru
6.7. Покупатель ознакомлен и согласен с положением о качестве приобретенного товара, которые размещены в сети интернет по адресу: https://zhaluzi-rolstavni.ru/Polozhenie-o-kachestve-tovarov
7. Права и обязанности сторон
7.1. Поставщик обязуется:
7.1.1. Обеспечить своевременную доставку товара до объекта Покупателя, используя собственные ресурсы или привлекая сторонние организации, в случае если транспортировка указана в Техническом задании. Дополнительно, если это предусмотрено документацией, осуществить монтажные работы поставленного товара. Гарантировать выполнение всех обязательств по поставке товара Покупателю в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.
7.1.2. Обеспечить полное выполнение всех взятых обязательств: доставка продукции осуществляется в 25-дневный рабочий срок, а последующие работы должны быть завершены через 10 рабочих дней после поставки продукции.
7.1.3. По окончании всех работ убрать объект, помещение от мусора. Все остатки упаковки, пустая тара, полиэтиленовые материалы и картонные коробки должны быть собраны и вывезены за пределы объекта. Необходимо обеспечить транспортировку любых отходов, образовавшихся в процессе работы, включая различные виды использованных упаковочных материалов.
7.2. Покупатель обязуется:
7.2.1. В запросе необходимо предоставить Поставщику точные сведения для связи, включая подробную информацию о расположении объекта с указанием маршрута проезда.
7.2.2. Произвести оплату в установленные договором сроки за купленную продукцию и услуги.
7.2.3. Принять вовремя товары и работы, в соответствии с условиями договора.
7.2.4. Обеспечить беспрепятственный вход на территорию объекта представителям компании-поставщика в целях доставки продукции и осуществления необходимых работ.
7.2.5. Необходимо предоставить доступ к источнику электроэнергии стандартного напряжения 220 вольт на территории данного объекта.
7.2.6. Строго соблюдать рекомендации по эксплуатации приобретенных товаров.
7.2.7. Прежде чем приступить к монтажу, следует выполнить все подготовительные мероприятия, указанные в согласованном обеими сторонами техническом задании. Необходимо обеспечить соответствующее состояние объекта, сформировать требуемые проемы и проложить электрические коммуникации при необходимости. Монтажные работы могут начаться только после реализации всех рекомендаций, выданных Поставщиком.
7.2.7. Перед началом работ Покупатель обязуется предоставить Поставщику информацию согласно пункту 12.6.
7.2.8. Установка изделий на оконные рамы требует точного горизонтального выравнивания. Заказчик несет полную ответственность за предварительную настройку створок до начала монтажных работ. При несоблюдении правил, конструкция может иметь перекос деформироваться в процессе эксплуатации.
7.2.8. После того как Поставщик произвел замер, следует сохранить габаритные размеры проема неизменными, за исключением случаев, когда в Техническом задании заказа указаны иные условия.
7.2.9. Обеспечьте беспрепятственный доступ к зоне монтажа, учитывая необходимость размещения специального оборудования (автовышки, строительных лесов, туры или стремянки) при проведении установочных работ товара.
7.2.10. Самостоятельно удалите мелкие пылевые частицы, возникшие при сверлении бетонных и кирпичных поверхностей, включая стены и потолок. По окончании всех монтажных работ самостоятельно произвести заключительную уборку помещения.
8. Оплата товаров и работ
8.1. Стороны договариваются о стоимости товаров и работ, которые приобретает Покупатель, и фиксируют эту информацию в Техническом задании.
8.2. Покупатель обязан полностью (100%) оплатить заказанные товары или услуги до момента их получения. Предварительная оплата в полном объеме является обязательным условием для совершения покупки.
8.3. Покупатель имеет возможность произвести оплату согласно условиям Договора-оферты различными методами, включая перечисление средств на банковский счет Поставщика или используя альтернативные варианты платежа.
8.4. Финансовое поступление от Покупателя признается состоявшимся только в момент фактического зачисления средств на банковский счет Поставщика. Именно эта дата считается официальным днем оплаты при проведении расчетов между сторонами.
8.5. Поставщик предоставит товары и выполнит работы/услуги только после того, как Покупатель внесет полную (100%) оплату заказа согласно условиям Договора-оферты.
9. Возврат товара
9.1. В соответствии с условиями данного Договора, а также согласно применимым нормам законодательства Российской Федерации.
9.2. Если товар был изготовлен по индивидуальным меркам и соответствует всем стандартам качества, клиент не вправе настаивать на его возврате. Продукция с особыми размерными параметрами, созданная специально под заказчика, не подлежит обратному приему, даже если покупатель изменил свое решение.
9.3. Обнаружив дефекты в приобретенном изделии, необходимо действовать оперативно. В трехдневный срок с момента получения покупки следует составить детальный отчет о выявленных недостатках. Документ, сопровождаемый фотоснимками, нужно направить продавцу. Такая процедура даст возможность специалистам провести тщательное исследование, выяснить причины возникновения проблем и установить ответственную сторону. Важно помнить, что по прошествии установленного периода жалобы рассматриваться не будут.
9.4. В соответствии с действующим законодательством РФ, клиент имеет право запросить возмещение средств за купленный товар, а компания-продавец берет на себя обязательство рассмотреть такое обращение в установленные законом сроки.
9.5. Поставщик имеет право удержать свои расходы из суммы, возвращаемой Покупателю при возмещении денежных средств.
10. Гарантия на товар
10.1. С момента осуществления отгрузки товара начинает действовать годовой гарантийный период, гарантия 1 год, как на сам товар, так и на выполненные работы лицами Поставщика. Поставщик берет на себя обязательства по устранению дефектов товара, выявленных в течение гарантийного периода, если эти дефекты возникли по вине Поставщика и имеют дефекты производственного характера.
10.2. Гарантийные обязательства не распространяются на ряд случаев. Изделия, установленные самим покупателем и лицами, на то не уполномоченными, а также изделия превышающие максимально допустимые параметры, утвержденные Поставщиком, не подлежат гарантийному обслуживанию. Также исключаются из гарантии товары, которые были повреждены вследствие стихийных бедствий, контакта с животными, проникновения инородных предметов или жидкостей. Гарантия не действует при наличии механических повреждений, при небрежном использовании, при эксплуатации в агрессивной среде или после некачественного ремонта, осуществленного неавторизованными лицами. Все вышеперечисленные случаи не попадают, под гарантийные обязательства Поставщика.
10.3. Если у Покупателя возникают претензии в течение гарантийного срока, он вправе их подать, а Поставщик должен дать ответ в течение 20 календарных дней. При подтверждении гарантийного случая после диагностики, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты в срок не более 30 рабочих дней, при условии наличия всех комплектующих и материалов на складе Поставщика. В ситуации, когда случай не подпадает под гарантию, существуют платные варианты решения проблемы: Поставщик может предложить либо восстановительные работы, либо замену дефектного товара за отдельную плату.
10.4. Если ваш объект находится более чем в 25 км за пределами города, необходимо предварительно оплатить выезд Поставщика для проверки гарантийного случая. После подтверждения гарантийного случая в результате диагностики, вы вправе обратиться к Поставщику с требованием компенсации расходов на вызов специалиста.
10.5. Если товар, который был доставлен, выйдет из строя, на Покупателе лежит ответственность предоставить техническим специалистам от Поставщика свободный доступ к месту установки. Кроме того, для проведения необходимой диагностики неисправного товара, Покупатель должен гарантировать полный доступ к нему.
11. Документооборот
11.1. Юридическая сила электронного документооборота между Сторонами данного Соглашения соответствует юридической силе обычного письменного обмена документами.
11.2. Электронные письма и документы, отправленные по электронной почте, обладают юридической силой и считаются сторонами официальными. Электронные документы представляют собой удобную и простую форму письменного оформления, обычно подписываемую аналогом собственноручной подписи и отправляемую на адрес электронной почты. Доступ к использованию соответствующих адресов электронной почты предоставляется только сторонам и их уполномоченным лицам для обмена документами.
11.3. При отправке документов по электронной почте, они считаются полученными другой стороной в тот день, когда было фактическое получение. Любые сроки, зависящие от времени получения документа стороной, начинают отсчитываться со следующего дня.
11.4. Для подтверждения заключенных и совершенных сделок, правоотношений Сторон, электронные документы, согласно данному Договору, могут быть использованы в полной мере. Такие документы также могут выступать в качестве доказательств при рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам в правоохранительных органах, судебных органах и т.д., подтверждая свою действительность и правовую силу.
11.5. На упрощенной системе налогообложения налогоплательщику не требуется выставлять счет-фактуру и составлять товарные накладные с указанием ставки НДС. Налогоплательщики, применяющие УСН, освобождены от обязанности выставлять счета-фактуры с пометкой «без НДС». Соглашение считается принятым с момента оплаты товара Покупателем.
12. Ответственность
12.1. В случае несоблюдения обязательств, установленных данным Договором, Стороны несут ответственность согласно действующим нормам законодательства.
12.2. В случае, если Покупатель не внес предоплату и доплату по Договору в соответствии с техническим заданием, поставщик может временно остановить выполнение своих обязательств по поставке товаров или выполнению работ.
12.5. В случае, если погодные условия не позволяют проводить монтажные работы, поставщик может изменить сроки выполнения работ. Эти условия включают в себя такие факторы, как сильный ветер, дождь, снег, гроза и температура воздуха ниже -10 градусов по Цельсию.
12.6. Перед началом работ Покупатель обязуется предоставить Поставщику информацию о возможных дефектах стен, особенностях конструкции места установки, а также уточнить материалы, из которых изготовлены стены и потолок. Несмотря на проведенный специалистом Поставщика визуальный осмотр мест крепления изделий с оценкой их прочности и надежности, в случае выявления несоответствий, которые могут повлиять на монтаж, Поставщик оставляет за собой право отказаться от выполнения работ. В таком случае товар остается у Покупателя, однако оплаченный товар не подлежит возврату. Поставщик вернет Покупателю только стоимость монтажных работ.
12.7. Если после прибытия специалистов от Поставщика на объект для проведения работ обнаружится, что выполнение их неосуществимо из-за действий Покупателя (например, изменение проекта, неподготовленные проемы, отсутствие доступа на объект или отсутствие электропитания для электроинструмента), то работы будут перенесены на следующую дату, согласованную сторонами. При этом, стоимость повторного прибытия специалистов от Поставщика будет оплачиваться Покупателем в соответствии с установленными тарифами.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны не будут нести ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору. Такие обстоятельства могут выходить за пределы контроля сторон и быть непредвиденными или невозможными к предотвращению, например: война, блокада, забастовка, стихийные бедствия, эпидемия, землетрясение, наводнение, принятие актов государственными органами.
13.2. Документ, предоставленный местным органом власти, служит адекватным доказательством существования и длительности форс-мажорных обстоятельств.
13.3. Если возникают форс-мажорные обстоятельства, мешающие выполнению договорных обязательств, участник соглашения обязан в 30-дневный срок письменно проинформировать другую Сторону договора о возникшем препятствии и разъяснить, как оно влияет на реализацию условий контракта.
13.4. В случае, когда форс-мажорные условия сохраняются непрерывно в течение трехмесячного периода без признаков завершения, Стороны вправе по обоюдному согласию прекратить действие данного Договора.
14. Решение спорных вопросов
14.1. Разрешение любых конфликтов, возникающих между участниками, осуществляется посредством переговоров и обсуждения.
14.2. Для участников соглашения установлено обязательное правило: любые разногласия, возникшие при выполнении договорных обязательств, подлежат первоначальному рассмотрению в претензионном формате до обращения в судебные инстанции.
14.3. Стороны имеют возможность отправлять друг другу претензии, связанные с данным Договором, используя электронную почту как канал коммуникации.
14.4. Стороны договора пришли к взаимному решению установить период рассмотрения претензионных обращений, не превышающий 15 пятнадцати дней.
14.5. В случае возникновения судебного разбирательства, спорный вопрос будет рассматриваться в г. Москва арбитражном суде, или в общей юрисдикции судебной инстанции, согласно нормам актуального законодательства.
15. Порядок изменения и расторжения договора
15.1. Поставщик имеет право в любой момент вносить односторонние изменения в данный Договор-оферту. Однако важно отметить, что для уже принятых заказов, акцептованных до момента модификации Договора, сохраняются первоначальные условия исполнения.
15.2. В случае невозможности выполнения заказа из-за отсутствия требуемой комплектации, материалов и невозможности подобрать альтернативу, Поставщик вправе в одностороннем порядке аннулировать Договор между Сторонами. При таком аннулировании Договора Покупатель должен направить письмо с просьбой о возврате средств, после чего Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней вернуть полную сумму без применения каких-либо штрафов или санкций.
16. Прочие условия
16.1. Стороны соглашения пришли к взаимному решению, что в случаях, не охваченных положениями настоящего договора, правоотношения будут регулироваться актуальными правовыми нормами действующего законодательства.
16.2. Стороны договорились о конфиденциальности всех сведений, касающихся их взаимодействия в рамках настоящего соглашения, исключив возможность раскрытия такой информации третьим лицам.
16.3. Настоящий договор вступает в силу незамедлительно после процедуры оферты и акцепта, без необходимости подписания отдельного документа сторонами, за исключением Технического задания. Содержащее перечень товаров и услуг, требует согласия и подписи со стороны Покупателя. После подтверждения настоящего договора Покупатель отправляет Техническое задания в электронном виде на адрес info@zhaluzi-rolstavni.ru с пометкой "номера технического задания, с типом изделий, материалом, цветом, стоимость ознакомлен(на) и согласен(на)", оно имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью настоящего договора.
16.4. Все соглашения между сторонами, прописанные в данном договоре, считаются полностью действительными и заменяют любые другие предыдущие договоренности сделаны сторонами в устной или электронной форме до заключения настоящего договора в соответствии с пунктом 16.3 данного договора.
Как купить готовые изделия
Индивидуальный подход
Отзывы наших покупателей
